承攬合同：承攬合同范本4篇

時間：2017-07-01 05:40:00 來源：無憂考網(wǎng) [字體：小中大]

訂立合同雙方：

　　定作人： (以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：

　　定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：

　　定作人機構(gòu)地址：傳真電話：

　　承攬方

　　承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人： (以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：

　　定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：

　　定作人機構(gòu)地址：傳真電話：

　　承攬方： (以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人：簽約人：

　　承攬方營業(yè)執(zhí)照：施工資質(zhì)：

　　承攬方施工項目經(jīng)理：手機：

　　承攬方機構(gòu)地址：傳真電話：

　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：元。

　　第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

　　序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量單價合計

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商： );

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于年月日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價，竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責(zé)任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

　　3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　第五條甲方責(zé)任

　　1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

　　2、提供施工用雙排腳手架;

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

　　4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;

　　2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。

　　3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故，乙方負(fù)全部責(zé)任;

　　4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

　　5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

　　第七條工程付款及結(jié)算方式

　　1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;

　　4、工程質(zhì)保金為工程總價5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于年月日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;

　　2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。

　　3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復(fù)時，乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務(wù)

　　1、乙方為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

　　2、乙方對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

　　4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期：年月日

工人日報社印刷廠加工承攬合同案
承攬合同范本（2） | 返回目錄
　　原告工人日報社印刷廠(以下簡稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡稱周刊社)加工承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員尚源獨任審判，公開開庭進行了審理。原告印刷廠的委托代理人李思慈、孫靖，被告周刊社的委托代理人王永和、劉寶萬均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告印刷廠訴稱，我方依據(jù)與被告簽訂的協(xié)議為被告印刷《都市生活》周刊，至1999年6月，被告尚欠我方印刷費520414.38元。故起訴要求被告立即給付我方欠款520414.38元及違約金，并承擔(dān)本案訴訟費用。

　　為支持其訴訟主張，原告提供了其與被告簽訂的承印協(xié)議書、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明加以佐證。

　　被告周刊社辯稱，我方承認(rèn)欠原告印刷費，但原告印刷費計算的數(shù)量及金額有誤，且我方對原告所述我方已付款的情況亦有異議。故不同意原告的訴訟請求。

　　針對以上抗辯事由，被告出具了其向原告付款的憑證及雙方于1998年9月24日簽訂的協(xié)議書予以證明。

　　經(jīng)審理查明，1998年9月24日，原、被告雙方簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書。協(xié)議約定，被告出版的《都市生活》部分委托原告負(fù)責(zé)印刷;被告應(yīng)將印數(shù)通知單于開印前送交原告生產(chǎn)科;每月10日至20日結(jié)算上月承印費用;原告按被告要求按時完成印刷計劃;每周報紙出版后第二天，原告將全部膠片退還被告;每期四開八版彩印，四開十六版黑白印刷并騎馬訂裝，每份按人民幣0.60元計算，四開十六版黑白版如遇套紅時，套紅費用另計;捆報為1元/捆，每捆100份報紙;協(xié)議自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。該協(xié)議簽訂后，雙方各自履行。

　　1998年12月15日，原、被告又簽訂了一份承印《都市生活》協(xié)議書。該協(xié)議與雙方1998年9月24日所簽的協(xié)議相比，只是就印刷工價的核算的問題進行了變動。改為：24版全彩色版每份0.67元，32版全彩色版為0.88元(以上所指彩色版均為一面彩色一面黑白，每份單價不含裝訂費。裝訂加放按6‰計算，此項費用由被告負(fù)擔(dān))，黑白版如遇套紅時，套紅費用另計。捆報為1元/捆，每500對開張為一捆。該協(xié)議被告方由其時任社長李忠年簽。庭審中，被告稱該協(xié)議未加蓋其公章，系無效協(xié)議。

　　1999年3月30日，被告向原告出具了一份欠款證明，載明：截止1999年2月底，我社只付貴廠印刷費28萬元整，尚欠166164.08元。3月份印刷費用按0.67元/份結(jié)算，4月起按雙方擬定合同執(zhí)行。該欠款證明同時注明，第9期雙方印數(shù)有差異，核實后按上述價格計算。

　　庭審中，原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印數(shù)及印刷費的明細(xì)單，該明細(xì)單記載被告共欠原告印刷費520414.38元。對此明細(xì)單被告表示了異議，并稱1999年4月以后的印刷費應(yīng)按雙方于1998年9月24日所簽的協(xié)議執(zhí)行，即每份0.60元;關(guān)于印數(shù)問題，被告則表示沒有大的爭議，只是原告在計算時未將破損及殘次的報紙扣除，但其又未能提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù)。

　　關(guān)于被告付款情況，原告稱被告在給其出具欠款證明后分別于1999年4月14日、9月29日分兩次共付款20萬元。被告則稱其除于以上兩次付款20萬元外，還在1999年3月30日付款13萬元、1999年6月11日付款10萬元，共計向原告支付印刷費43萬元。對此原告解釋為被告1999年3月30日所付的13萬元系其出具欠款證明時給的，該13萬元是被告在欠款證明中所寫的已付28萬元中的一部分;而1999年6月11日被告則未付過款。庭審中，被告未就其在出具欠款證明后共付給原告43萬元之說提供相應(yīng)證據(jù)。

　　上述事實，有原告提供的其與被告簽訂承印協(xié)議書、印數(shù)明細(xì)單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明，被告提供的承印協(xié)議書、付款憑證及雙方當(dāng)事人的陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，經(jīng)濟活動應(yīng)遵循誠實信用之原則。本案原、被告間的印刷協(xié)議符合法律規(guī)定，依法有效，雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行。被告在收到原告承印的報紙后，未及時結(jié)清款項，以致釀成糾紛，對此應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)立即給付尚欠原告印刷費。

　　原、被告雙方于1998年12月14日簽訂的協(xié)議對印刷的價格進行了變動，而被告時任社長在該協(xié)議上簽，故協(xié)議有效，雙方應(yīng)按變動后的價格結(jié)算。被告稱印刷費價格應(yīng)按1998年9月24日的協(xié)議結(jié)算及1998年12月14日的協(xié)議無效之說，顯系不妥，本院不予支持。

　　關(guān)于被告對印數(shù)所表示的異議，因其未提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應(yīng)證據(jù)，且其對原告所述印數(shù)亦表示無大的爭執(zhí)，故本院對原告提供的印數(shù)予以確認(rèn)。至于被告稱其于出具欠款證明后支付原告43萬元一節(jié)，按此說，被告總計向原告付款的數(shù)額應(yīng)為71萬元，但被告未能提供與此相應(yīng)的合法的付款憑據(jù)，故本院對此不予采信。

　　原告要求被告承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任之訴訟請求，于法不悖，本院予以支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十一條之規(guī)定，判決如下：

　　被告都市生活周刊社于本判決生效后十日內(nèi)給付原告工人日報社印刷廠加工費五十二萬零四百一十四元三角八分及違約金(違約金自一九九九年九月三十日起至付款之日，按中國人民銀行逾期付款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

　　案件受理費一萬四千二百五十元，由被告都市生活周刊社負(fù)擔(dān)(于本判決生效后七日內(nèi)交納)。

　　如不服本判決，可于判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，并交納上訴案件受理費一萬四千二百五十元，上訴于北京市第二中級人民法院。在上訴期滿后7日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

承攬合同：日常保潔合同書
承攬合同范本（3） | 返回目錄
　　承攬合同：日常保潔合同書

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利等價有償?shù)脑瓌t，特訂立如下合同：

　　一、合同的宗旨及原則

　　本合同經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等協(xié)商等價有償?shù)脑瓌t，就乙方對提供日常保潔服務(wù)，協(xié)商如下：

　　二、合同的范圍

　　本合同規(guī)定的服務(wù)范圍、作業(yè)內(nèi)容及清掃周期以《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。

　　三、合同履行期限：本合同自年月日起至年月日止

　　四、合同雙方的責(zé)任

　　(一) 甲方責(zé)任

　　1. 按合同約定向乙方支付保潔服務(wù)費。

　　2. 無償為乙方提供保潔用水、電。

　　3. 對乙方保潔質(zhì)量應(yīng)及時監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求乙方返工，直至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 教育有關(guān)人員遵守區(qū)內(nèi)保潔制度，共同維護區(qū)內(nèi)環(huán)境，愛護園內(nèi)設(shè)施。

　　5. 為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公電話一部(注：電話費由乙方支付)

　　6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與園內(nèi)客戶間的關(guān)系。

　　7. 負(fù)責(zé)向乙方提供園內(nèi)客戶有保潔要求的有償特約服務(wù)信息。

　　8. 積極采納乙方在園內(nèi)保潔方面的合理化建議，協(xié)助乙方處理有關(guān)投訴。

　　9. 甲方應(yīng)提前三天以書面形式通知乙方進駐現(xiàn)場。

　　10. 甲方有責(zé)任代乙方向客戶開局有償特約服務(wù)發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)

　　(二) 乙方責(zé)任

　　1. 乙方收到甲方進駐現(xiàn)場的書面通知后，要積極做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時進駐現(xiàn)場。

　　2. 乙方在甲方設(shè)立作業(yè)所。作業(yè)所在業(yè)務(wù)上受乙方和甲方雙重領(lǐng)導(dǎo)。

　　3. 認(rèn)真完成《清潔標(biāo)準(zhǔn)及定期作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的作業(yè)項目和標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生質(zhì)量，達到客戶滿意。

　　4. 乙方在內(nèi)服務(wù)人員不少于人，非內(nèi)公共區(qū)域內(nèi)日常保潔工作(如：有償特約服務(wù))由乙方從公司總部另調(diào)人員完成，并保證各項工作質(zhì)量。

　　5. 乙方人員要統(tǒng)一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司，進入工作現(xiàn)場的出入證由甲方配發(fā)，遵守甲方各項內(nèi)部規(guī)章制度，乙方不得在甲方服務(wù)區(qū)域內(nèi)未經(jīng)甲方同意擅自承攬業(yè)務(wù)。

　　6. 乙方員工在工作期間不得隨意離開工作崗位，若乙方主管負(fù)責(zé)人不在作業(yè)現(xiàn)場，乙方臨時負(fù)責(zé)人應(yīng)接受甲方主管保潔負(fù)責(zé)人的監(jiān)督指導(dǎo)，并按甲方的保潔工作標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。

　　7. 乙方派出一名主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常保潔工作質(zhì)量檢查和保潔工作緊急情況的處理，并于每月25日之前將當(dāng)月保潔工作總結(jié)和下月保潔工作計劃以書面形式報告甲方。

　　8. 乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費用由乙方承擔(dān)，乙方用供應(yīng)簽訂勞動合同，并辦理各種用功手續(xù)，如因用工不當(dāng)，給甲方造成損失由乙方承擔(dān)。9. 乙方在承包的保潔工作范圍內(nèi)，甲方如因保潔工作未達到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，被有關(guān)社會職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進行處罰的罰款由乙方承擔(dān)。

　　10. 乙方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(實際上經(jīng)過限期整改可以達到保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的)，經(jīng)甲方兩次口頭警告通知，仍未達到標(biāo)準(zhǔn)，將以書面形式通知乙方，每發(fā)出書面通知，甲方將扣除乙方當(dāng)月保潔服務(wù)費的0.5%——1%.

　　11. 乙方教育員工愛護區(qū)內(nèi)建筑物及室內(nèi)外各種設(shè)施，注意節(jié)水節(jié)電。

　　12. 由于乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設(shè)施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　13. 乙方作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和具有專業(yè)知識人員承擔(dān)。

　　14. 乙方作業(yè)應(yīng)遵守甲方規(guī)定的時間要求，如有變更，雙方協(xié)商解決。

　　15. 乙方在作業(yè)中應(yīng)嚴(yán)格要求工作人員，做好各種防護措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強管理，安全生產(chǎn)。

　　16. 乙方為保證施工質(zhì)量，須根據(jù)不同材質(zhì)，采用相適應(yīng)的清潔原料和操作方法。

　　17. 乙方負(fù)責(zé)提供保潔所需的各種機械、設(shè)備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)

　　五、合同總價

　　本合同月總金額為人民幣元整。

　　六、付款方式

　　1. 甲方在合同生效后，如未發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，以轉(zhuǎn)賬支票方式于每月日前(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)全額向乙方支付當(dāng)月的日常保潔服務(wù)費人民幣元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質(zhì)量問題，甲方按照月保潔費的10%先行扣款，然后雙方協(xié)商。

　　2. 甲方于每月日(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約服務(wù)費用的 %;扣除的 %作為甲方應(yīng)收的管理費。

　　七、合同變更與終止

　　1.合同的變更與提前終止必須采用書面形式。

　　2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動終止

裝飾裝修工程承攬合同范本
承攬合同范本（4） | 返回目錄
　　承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。

　　工程裝修承攬合同范本

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________　元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

　　6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.　參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2.　施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.　未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4.　保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5.　對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

　　6.　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7.　工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后　開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內(nèi)

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責(zé)任：